Договор установки пластиковых окон образец. Договор на пластиковые окна

ДОГОВОР № ____________ Дата заключения: ____.____._______

Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________________»,

Гражданин(ка)_____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
проживающий(ая) по адресу:

_________________________________________________________________________________

имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность:

Паспорт. серия: ___________, N: ____________, дата выдачи: ____________, кем выдан: ________________________________ далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании __________________(далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в счете -заказе, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель выполняет работы с соблюдением обязательных требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

1.3. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне на изделия, в течение следующих гарантийных сроков:
- на металлопластиковые конструкции в течении ______ лет, с момента передачи Заказчику;
- на монтаж в течении ________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).

1.4.Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:
- Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Счете-заказе.
- В случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти Краснодара;
- применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.

1.5. Исполнитель обязуется установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком:

____________________________________________________________________________

2. Обязательства сторон

2.1.Заказчик обязуется:

2.1.1.Точно сформулировать условия заказа. Внимательно, ознакомиться с листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров. Проверить соответствие данных, указанных в листе замеров, данным Счета-заказа. Подписать лист замеров и Счет-заказ. С момента подписания сторонами названных документов, условия настоящего договора об объеме, порядке и условиях выполнения работ считаются согласованными и вступают в силу. Исполнитель не несет ответственности за правильность и достоверность замеров, предоставленных Заказчиком самостоятельно или выполненных по заданию Заказчика третьими лицами.

2.1.2.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: получение всех разрешений и согласований, необходимых для установки изделий, обеспечение доступа работников Исполнителя к месту установки изделий, указанному в пункте 1.5 настоящего договора, в согласованное сторонами время; обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Исполнителя к электрической сети (220 В, 50 Гц); освобождение места установки изделий от лишних предметов, в том числе: обеспечение свободного подхода к оконным и (или) дверным проемам; укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительного мусора, уборки с места производства работ пожароопасных предметов.

2.1.3.В дни доставки и монтажа, в согласованное сторонами время, находиться на месте производства работ или обеспечить присутствие своего дееспособного представителя, для осуществления действий по приемке результатов выполненных работ.
В случае отсутствия Заказчика (его представителя) на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно.
Простой бригады монтажников, вызванный не исполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2, оплачивается из расчета __________ рублей за чел./час.

2.1.4. Обеспечить сохранность акта сдачи-приемки работ и предъявить его бригадиру монтажников для оформления по первому требованию.

2.1.5.Принять результаты работ выполненных Исполнителем. При наличии претензий к качеству, выполненных работ указать их в Акте сдачи-приемки работ. В случае утраты акта сдачи-приемки работ и (или) отказа от его подписания работы считаются принятыми фактически. Претензии в отношении недостатков, не указанных в акте сдачи-приемки, Исполнитель не рассматриваются.

2.1.6. Своевременно и в полном объеме оплатить работы.

2.2.Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнить работы из своих материалов, в порядке и на условиях, указанных в Счете-заказе.

2.2.2. Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Сроки завершения отдельных этапов работ, приведены на первой странице настоящего договора.

2.2.3. Выдать Паспорт на установленные изделия, после исполнения Заказчиком всех условий настоящего договора.

2.2.4.Сложить строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых изделий и монтажа, новых в мешки. Вынос и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа старых изделий и монтажа новых изделий осуществляется силами Заказчика.

2.3.Передача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком фиксируется:
- работы по изготовлению и доставке изделий в накладной;
- работы по монтажу изделий и дополнений, отделке откосов в Актах сдачи-приемки работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1.Общая стоимость работ согласована сторонами и приведена в Счете-заказе. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях.

3.2.Заказчик обязуется уплатить согласованную сторонами общую цену в следующем порядке: 70 % (семьдесят) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в момент подписания настоящего договора. Оставшиеся 30 % (тридцать) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя на следующий день, после приемки выполненных работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты. В случае не соблюдения Заказчиком сроков внесения предоплаты сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время просрочки платежа.

4. Прием результатов, выполненных работ.

4.1.Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений, отделки откосов.

4.2.Исполнитель обязуется в срок, указанный в графе «Дата доставки» доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику. Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя осмотреть изделия, проверить их качество и соответствие изделий условиям Счета-заказа. При отсутствии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, Заказчик обязан подписать накладную. При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, на оборотной стороне накладной делаются соответствующие отметки, заверяемые подписью Заказчика (его представителя) и подписью представителя Исполнителя. Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной. В исключительных случаях (отсутствия необходимых материалов, комплектующих и тому подобных обстоятельств не зависящих от воли Исполнителя) срок устранения недостатков может быть увеличен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. С момента подписания накладной, изделие находиться на ответственном хранении у Заказчика и риск случайной гибели или повреждения изделия переходит к Заказчику.
В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания накладной, изделие возвращается на склад Исполнителя и до момента урегулирования разногласий удерживается Исполнителем. Повторная доставка изделия осуществляется за счет Заказчика, а монтаж изделия производиться, после сто процентной оплаты общей стоимости работ и дополнительных расходов, понесенных Исполнителем вследствие необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ.

4.3. После выполнения каждого этапа работ (монтаж изделий, монтаж дополнений, отделка откосов) Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя осмотреть и проверить качество выполненной работы, и при отсутствии претензий подписать Акты сдачи-приемки соответствующего этапа.*
При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству выполнения работ, сторонами в Актах сдачи-приемки делаются соответствующие отметки.
Устранение недостатков работ осуществляется в сроки, предусмотренные в п. 4.2 настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1.Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

5.3. За несвоевременную или неполную оплату выполненных работ Заказчик несет ответственность в виде
пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более общей стоимости работ.

5.4.Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов выполненных работ, требованиям указанным в п. 1.4 настоящего договора, если, не смотря на сделанное предупреждение Заказчик не изменит свои требования до момента подписания в Счета-заказа.

* В случае, если в Счете-заказе не предусмотрена обязанность выполнить работы по заделке откосов, Подрядчиком не выполняются работы по гидроизоляции и пароизоляции монтажного шва. В этом случае Заказчик самостоятельно несет риск негативных последствий от отсутствия такой изоляции.

6. Заключительные положения

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Перечень документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

7.1.Лист замера.
7.2. Счет-заказ.
7.3.Накладная.
7.4. Акты сдачи-приемки.
7.5.Паспорта на изделия.
7.6.Гарантийный талон.

Счет-заказ и два экземпляра акта сдачи-приемки работ переданы Заказчику в момент подписания настоящего договора. Один экземпляр акта сдачи-приемки работ после подписания сторонами подлежит возврату Исполнителю. В случае невозвращения одного экземпляра акта сдачи-приемки Исполнителю, Заказчику не выдаются паспорта на изделия. Выдача паспортов на изделия в этом случае осуществляется только после восстановления акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. Реквизиты и подписи сторон.

г. __________ "___"________ ___ г. ________________________________ в лице ______________________________, (наименование или Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта) именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и _________________________________ в лице _________________________________, (наименование или Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта) именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить, установить и осуществлять гарантийное обслуживание металлопластиковых окон (далее - Изделие), а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

1.2. Конструкция, количественные и качественные характеристики Изделия указываются в Техническом задании (Приложение N 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется иждивением Подрядчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН

2.1. Расчет стоимости Договора согласовывается Сторонами в Смете работ (Приложение N 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.2. Порядок оплаты выполненных работ: _____________, сроки оплаты: ______________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. В течение ______ с момента получения от Заказчика Технического задания подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику с приложением подтверждающих документов (накладных на закупленные Исполнителем материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору).

3.1.2. Приступить к изготовлению Изделия не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и завершить изготовление не позднее _____________________.

График выполнения этапов работ приведен в Смете работ.

3.1.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _______ или электронной почте _____________________.

Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.1.4. Не позднее _______ после изготовления Изделия осуществить его доставку по адресу: _________________, выполнить демонтаж старых рам и осуществить установку Изделия. Указанные в настоящем пункте работы должны быть выполнены не позднее _______ с момента их начала.

3.1.5. Выполнить уборку строительного мусора в течение _______ с момента окончания установки Изделия.

3.1.6. Не позднее ________ передать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставить Исполнителю следующие условия для установки Изделия: _______________, в том числе свободную от посторонних предметов рабочую зону на расстоянии _____ метров от оконного проема, электропитание, _____________________.

3.2.2. Принять результат по акту приема-передачи работ в срок, определенный в п. 3.1.6 настоящего Договора, или в порядке, установленном п. 3.1.3 настоящего Договора.

3.2.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора.

3.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Не позднее ______ после подписания акта выполненных работ Исполнитель обязуется передать Заказчику гарантийный талон (паспорт) на установленное Изделие и инструкцию по эксплуатации Изделия.

4.2. Исполнитель обязуется безвозмездно устранить все дефекты, возникшие в процессе эксплуатации Изделия по вине Исполнителя, в течение гарантийного периода (________________) (указать гарантийный срок), течение которого начинается с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

5.3. В случае если работы выполнены некачественно и/или с отступлениями от Технического Задания Заказчика, условий настоящего Договора, а также требований законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

Безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Исполнителем срок;

Соразмерного уменьшения договорной цены;

Возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

6.2. Разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем проведения переговоров. В случае если результате переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

6.5.1. Техническое задание Заказчика (Приложение N 1).

6.5.2. Смета работ (Приложение N 2).

6.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель: Заказчик: ___________/___________ ___________/___________ М.П. М.П. г. _____________ "___"__________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", (наименование) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность) _________________________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности) ___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование) "Покупатель", в лице _____________________________________________________, (должность) действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности) а вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю окна, именуемые в дальнейшем "Товар", указанные в Спецификации (Приложение N ___), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 1

Характеристики, чертежи, расчеты, размеры окон указаны в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Продавец обязуется передать Покупателю указанный в Спецификации Товар свободным от прав третьих лиц.

1.3. Товар передается в количестве:

1.3.1. _______________________________ - ______________ штук. (размеры, краткое описание) 1.3.2. _______________________________ - ______________ штук. (размеры, краткое описание)

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС ____%.

(Вариант дополнительно:

Покупателю предоставляется скидка в размере ___%.

Общая стоимость договора с учетом скидки составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ____%).

2.2. Покупатель в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора осуществляет предоплату в размере ___% от стоимости Товара, что составляет ______ (_____________) рублей.

2.3. Оставшиеся ___% от стоимости Товара, что в сумме составляет ______ (_____________) рублей, Покупатель оплачивает в следующем порядке: _________________________________.

2.4. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора путем перечисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.

3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

3.1. Доставка Товара осуществляется Покупателем путем самовывоза по следующему адресу:_____________ (вариант: доставку товара осуществляет Продавец по следующему адресу Покупателя: _________________________).

3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель - принять его в срок не позднее ___ дней после получения Продавцом предоплаты (п. 2.2 настоящего Договора).

3.3. Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.4. При передаче Товара Продавцом Покупателю стороны обязаны подписать акт приемки-передачи Товара. В случае обнаружения недостатков Товара при его передаче, они должны быть указаны в акте. В случае отсутствия указаний на обнаруженные недостатки в акте приемки-передачи, Товар считается принятым без недостатков.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА

4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам, продемонстрированным Продавцом Покупателю.

4.2. Гарантийный срок на Товар составляет __ год/лет с момента передачи Товара от Продавца Покупателю. Гарантийный ремонт и замену Товара осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.

4.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Товара согласно предоставляемому Продавцом "Руководству пользователя".

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

5.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить ___________________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

6.3. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение _____ дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца непосредственно на объект по адресу, указанному Покупателем.

6.4. Если Продавец не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 6.3 настоящего Договора, то он выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

6.5. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, более чем на ___ месяца, Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6.6. В случае нарушения Покупателем иных сроков, предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает Продавцу пени в размере ____% от суммы Договора за каждый день просрочки.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 2

7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. Все изменения и дополнения к данному Договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по общим правилам подсудности.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

7.6.1. Спецификация.

7.6.2. Акт приемки - передачи.

7.6.3. Характеристики, чертежи, расчеты, размеры окон.

7.6.4. __________________________________.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец Покупатель Наименование: _________________________ Наименование: _____________________ Адрес: ________________________________ Адрес: ____________________________ ОГРН __________________________________ ОГРН ______________________________ ИНН ___________________________________ ИНН _______________________________ КПП ___________________________________ КПП _______________________________ Р/с ___________________________________ Р/с _______________________________ в _____________________________________ в _________________________________ К/с ___________________________________ К/с _______________________________ БИК ___________________________________ БИК _______________________________ ОКПО __________________________________ ОКПО ______________________________ ______________________(_______________) ______________________(___________) М.П. М.П.

1 Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

Похожие документы

Договор поставки пластиковых окон № __

г._______________ «____»___________2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ________________________, в лице директора __________________, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, демонтировать и установить окна пластиковые с подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении _____________, расположенном по адресу: _______________________________, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором.

1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.

1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 1(один) год со дня подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.Права Заказчика:

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

Изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

Предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ.

Принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем явных недостатков;

В случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения;

Оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором;

2.3.Обязанности Исполнителя:

Выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 (двух) недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего договора.

Передать результат работ заказчику по акту выполненных работ;

Предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;

Произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

Уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены после монтажа.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР.

3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: _______________(______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС-18% - ____________ (_________________________) рублей __ копеек.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

50 % от стоимости договора, что составляет - ____________ (__________________________) рублей ___ копейки, в том числе НДС-18% __________рублей,

Окончательный расчет, в размере ____________ (__________________________) рублей ___ копейки, в том числе НДС-18% __________рублей, осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения подписания сторонами акта выполненных работ.

3.3. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной.

3.4. Исполнитель гарантирует уплату в бюджет всех налогов, сборов и пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ

5.1. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

5.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения.

5.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.7.Договор вступает в силу и действует до ________________________г.